Постановление № 479 «Об установлении особенностей применения неустойки, иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам»

Постановление № 479 «Об установлении особенностей применения неустойки, иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам»

До конца 2022 года не подлежат начислению следующие неустойки и штрафы по договорам долевого участия (ДДУ):

— неустойки за нарушение сроков внесения платежа по ДДУ и за нарушение сроков передачи объекта;

— убытки сверх неустойки в связи с нарушением ДДУ;

— проценты за пользование денежными средствами при расторжении договора;

— неустойки (штрафы, пени) по закону о защите прав потребителей.

По уже предъявленным к исполнению требованиям вводится отсрочка исполнения до конца 2022 г. Требования из исполнительного документа,предъявленного к исполнению со дня вступления в силу постановления, в период отсрочки не исполняются банками, обслуживающими счета застройщиков.

До конца 2022 г. не подлежат направлению уведомления о нарушении застройщиком сроков завершения строительства и передачи объектов. До 31.12.2022 уполномоченный региональный орган не вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении деятельности застройщика. Также временно не будет включаться информация в реестр проблемных объектов при задержке строительства.

Старший помощник Азовского межрайонного прокурора, младший советник юстиции Босенко А.А.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.


доступен плагин ATs Privacy Policy ©
Перейти к содержимому